甲方造成工期延誤賠償怎么寫，工程因甲方原因造成延期如何賠償

來源：整理時間：2023-09-17 01:20:40 編輯：律生活手機(jī)版

本文目錄一覽

1，工程因甲方原因造成延期如何賠償
2，甲方原因停工索賠范本

1，工程因甲方原因造成延期如何賠償

法律分析：建設(shè)工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依據(jù)合同的約定要求甲方賠償，如果沒有約定的，按實際造成的損失賠償。如果甲方不賠償?shù)模曳娇赡芟蚍ㄔ浩鹪V。法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》第八百零三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費(fèi)用。

工程因甲方原因造成延期如何賠償

2，甲方原因停工索賠范本

甲方原因停工索賠范本是：內(nèi)容里要寫清楚，索賠成立理由，索賠的依據(jù)，索賠事項概述，索賠項目，索賠計算和索賠說明。與合同對照，工期延誤已造成了成本的額外支出或直接工期損失，造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險責(zé)任。甲方原因造成的停工索賠要求如下：1、停工索賠，應(yīng)該參照建設(shè)工程造價依據(jù)進(jìn)行賠償，但必須有監(jiān)理簽過的停工，復(fù)工單，一般人員是每天每人15元，管理費(fèi)是人工費(fèi)的20%，機(jī)械停滯費(fèi)按機(jī)械臺班的40%走；2、因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和導(dǎo)致工期延誤的，發(fā)包人應(yīng)賠償承包人損失，順延延誤的工期，費(fèi)用索賠內(nèi)容視不同的停工情況而定，一般可以包括期人工費(fèi)，設(shè)備費(fèi)，材料費(fèi)，保函手續(xù)費(fèi)，貸款利息，保險費(fèi)，利潤，管理費(fèi)幾個方面人工費(fèi)：包括增加工作內(nèi)容的人工費(fèi)、停工損失費(fèi)和工作效率降低的損失費(fèi)等累計。設(shè)備費(fèi)，可采用機(jī)械臺班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等幾種形式。保函手續(xù)費(fèi)：工程延期時，保函手續(xù)費(fèi)相應(yīng)增加?！吨腥A人民共和國民法典》第五百八十五條當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。

甲方原因停工索賠范本