建設(shè)工程糾紛的解決方式，根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種搜

來源：整理時間：2023-02-12 18:23:58 編輯：律生活手機版

本文目錄一覽

1，根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種搜
2，建設(shè)工程施工合同糾紛怎么解決
3，如何解決建設(shè)工程施工合同糾紛
4，工程施工糾紛怎么解決
5，解決建設(shè)工程合同糾紛的途徑有哪些
6，論建設(shè)工程糾紛解決的途徑
7，簡述建設(shè)工程合同糾紛的解決方式有哪些

1，根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種搜

你好：雙方協(xié)商、民間調(diào)解、法院起訴、商事仲裁。

根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種搜

2，建設(shè)工程施工合同糾紛怎么解決

1、當事人可以通過和解或者調(diào)解解決建設(shè)工程施工合同糾紛。 2、當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁。 3、當事人沒有訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。

建設(shè)工程施工合同糾紛怎么解決

3，如何解決建設(shè)工程施工合同糾紛

解決建設(shè)工程施工合同糾紛有以下幾種方式： 1、當事人可以通過和解或者調(diào)解解決合同糾紛。 2、當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁。涉外合同的當事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機構(gòu)或者其他仲裁機構(gòu)申請仲裁。 3、當事人沒有訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。

如何解決建設(shè)工程施工合同糾紛

4，工程施工糾紛怎么解決

建設(shè)工程施工合同是建設(shè)工程合同的一種。發(fā)包方和承包方在簽訂建設(shè)工程施工合同時都必須具備相應(yīng)的資質(zhì)條件，若一方不具備相應(yīng)的資質(zhì)，則其簽訂的建設(shè)施工合同便因合同主體不合格而無效。對于無效的施工合同應(yīng)根據(jù)實際履行情況和工程質(zhì)量狀況，采取停止履行、恢復(fù)原狀、賠償損失等不同的處理方式。另外，建設(shè)工程施工合同當事人也可以事先約定糾紛受理機關(guān)或在發(fā)生糾紛后選擇有管轄權(quán)的法院或仲裁機關(guān)審理案件，但需要注意的是當事人協(xié)議選擇管轄法院，不得違反《民事訴訟法》對級別管轄的規(guī)定。如果建設(shè)工程施工合同未實際履行而發(fā)生糾紛時，法院管轄有特殊規(guī)定的，合同當事人應(yīng)予遵守。

5，解決建設(shè)工程合同糾紛的途徑有哪些

當事人協(xié)商和解\有關(guān)機構(gòu)調(diào)節(jié)\申請仲裁\向法院提起訴訟

干什么

找我、打電話給我、寫信給我

三種方式:(1)協(xié)商協(xié)商是指合同雙方在自愿、互諒、實事求是的基礎(chǔ)上，對出現(xiàn)的爭議直接溝通，友好磋商，消除糾紛，求大同存小異，對所爭議問題達成一致意見，自行解決爭議的辦法。協(xié)商解決爭議不僅可以節(jié)約時間、節(jié)約費用，更重要的是可以在協(xié)商過程中，增進彼此了解，強化雙方互相信任，有利于圓滿解決糾紛，并繼續(xù)執(zhí)行合同。 (2)仲裁仲裁指由仲裁機構(gòu)的仲裁員對當事人雙方發(fā)生的爭執(zhí)、糾紛進行居中調(diào)解，并做出裁決。仲裁機構(gòu)實行“一裁終局”制，其做出的裁決，由國家規(guī)定的合同管理機關(guān)制作仲裁決定書，具有法律效力，當事人必須執(zhí)行。申請仲裁必須以雙方自愿基礎(chǔ)上達成的仲裁協(xié)議為前提。仲裁協(xié)議可以是訂立保險合同時列明的仲裁條款，也可以是在爭議發(fā)生前或發(fā)生時或發(fā)生后達成的仲裁協(xié)議。 (3)訴訟指合同雙方將爭議訴至人民法院，由人民法院依法定程序解決爭議、進行裁決的方式。保險合同糾紛案屬民事訴訟法范疇，法院在受理案件時，實行級別管轄和地域管轄、專屬管轄和選擇管轄相結(jié)合的方式。中華人民共和國民事訴訟法》第二十六條規(guī)定:“因保險合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者保險標的物所在地人民法院管轄。” 我國現(xiàn)行保險合同糾紛訴訟案件與其他訴訟案一樣實行的是兩審終審制，且當事人不服一審法院判決的，可以在法定的上訴期內(nèi)向高一級人民法院上訴申請再審。第二審判決為最終判決。一經(jīng)終審判決，立即發(fā)生法律效力，當事人必須執(zhí)行；否則，法院有權(quán)強制執(zhí)行。當事人對二審判決還不服的，只能通過申訴和抗訴程序。

6，論建設(shè)工程糾紛解決的途徑

《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(gf-2017-0201)《通用條款》中提供了和解、調(diào)解、爭議評審、仲裁或訴訟等建設(shè)工程糾紛解決的途徑，其中訴訟是依靠國家審判機關(guān)即人民法院進行的。

你好，根據(jù)你的問題沈陽律師—劉政偉回答如下：工程糾紛的法律解決途徑 1．和解和解是工程糾紛的當事人在自愿互諒的基礎(chǔ)上，就已經(jīng)發(fā)生的爭議進行協(xié)商、妥協(xié)與讓步并達成協(xié)議，自行(無第三方參與勸說)解決爭議的一種方式。通常它不僅從形式上消除當事人之間的對抗，還從心理上消除對抗。和解可以在工程糾紛的任何階段進行，無論是否已經(jīng)進入訴訟或仲裁程序，只要終審裁判未生效或者仲裁裁決未作出，當事人均可自行和解。和解也可與仲裁、訴訟程序相結(jié)合：當事人達成和解協(xié)議的，已提請仲裁的，可以請求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書或調(diào)解書；已提起訴訟的，可以請求法庭在和解協(xié)議基礎(chǔ)上制作調(diào)解書，或者由當事人雙方達成和解協(xié)議，由法院記錄在卷。 2．調(diào)解調(diào)解是指雙方當事人以外的第三方應(yīng)糾紛當事人的請求。以法律、法規(guī)和政策或合同約定以及社會公德為依據(jù)，對糾紛雙方進行疏導(dǎo)、勸說，促使他們相互諒解，進行協(xié)商，自愿達成協(xié)議，解決糾紛的活動。在我國，調(diào)解的主要方式是人民調(diào)解、行政調(diào)解、仲裁調(diào)解、司法調(diào)解、行業(yè)調(diào)解以及專業(yè)機構(gòu)調(diào)解。 3．仲裁仲裁是當事人根據(jù)在糾紛發(fā)生前或糾紛發(fā)生后達成的協(xié)議，自愿將糾紛提交第三方(仲裁機構(gòu))作出裁決，糾紛各方都有義務(wù)執(zhí)行該裁決的一種解決糾紛的方式。根據(jù)《仲裁法》的規(guī)定，該法的調(diào)整范圍僅限于民商事仲裁，即“平等主體的公民、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財產(chǎn)權(quán)糾紛”；勞動爭議仲裁等不受《仲裁法》的調(diào)整，依法應(yīng)當由行政機關(guān)處理的行政爭議等不能仲裁。

7，簡述建設(shè)工程合同糾紛的解決方式有哪些

注意事項如下：目前國內(nèi)建筑市場的惡性競爭導(dǎo)致施工企業(yè)工程利潤長期在低水平運行，且發(fā)包人拖欠工程款的情況相當嚴重，而施工企業(yè)由于項目現(xiàn)場管理不到位、簽證資料不完善導(dǎo)致工期延誤或者出現(xiàn)工程質(zhì)量問題而引發(fā)業(yè)主提出高額索賠、最終導(dǎo)致施工單位倒賠錢的案例屢見不鮮。在新的施工任務(wù)不斷承接的同時，施工企業(yè)作為承包人能否進一步加強施工合同管理，有效規(guī)避合同履行的法律風(fēng)險，已成為當務(wù)之急。一、審查發(fā)包人與承包人履約情況 1、對發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容： ① 主體資格，即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。例：建設(shè)用地是否已經(jīng)批準？是否列入投資計劃？規(guī)劃、設(shè)計是否得到批準？是否進行了招標等。 ② 履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經(jīng)落實或可能落實等。 2、對承包方主要了解的內(nèi)容有： ① 資質(zhì)情況； ② 施工能力； ③ 社會信譽； ④ 財務(wù)情況承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的指標，應(yīng)認真分析和判斷。二、履約管理之工期 (一) 工期和施工進度 1、實際開工日期的認定 ① 承包人有證據(jù)證明實際開工日期的，則應(yīng)認定該日期為實際開工日期。承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等； ② 承包人雖無證據(jù)證明實際開工日期，但有開工報告，則應(yīng)認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期； ③ 若承包人無任何證據(jù)證明實際開工日期，亦無開工報告，則應(yīng)以合同約定的開工日期為準。 2、竣工日期的認定《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定認定方法： ① 雙方確認的日期為竣工日期； ② 建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（注意是經(jīng)蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設(shè)單位來報送）； ③ 承包人提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期； ④ 未經(jīng)過竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。 (二) 幾種影響工期的因素 1、施工許可證： ① 如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期； ② 但如未取得且已經(jīng)施工，則一般以施工開始日為開工日期。 2、拖欠工程款拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。 3、設(shè)計變更 ① 設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系； ② 設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。 4、圖紙延誤 ① 設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系； ② 設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。 5、增加工程量 ① 設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系； ② 設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。 6、質(zhì)量鑒定《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條　建設(shè)工程竣工前，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。 ① 鑒定合格，順延工期； ② 鑒定不合格，視情況而定。 7、建設(shè)單位的其他原因如：指定的代表未按照約定提供指令、批準，致使施工不能正常進行；建設(shè)單位未按照約定時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等；隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設(shè)單位未及時檢查等。① 設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系； ② 設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。 8、一周內(nèi)，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時 9、發(fā)生不可抗力事件無法預(yù)見、不可避免并不能克服，一旦發(fā)生，要積極采取措施，阻止和預(yù)防擴大損失，要及時按照合同約定的程序和時限報告。三、工程簽證與索賠 1、工程簽證① 可以直接作為結(jié)算憑據(jù)。如進行合同審價，審價部門對簽證不作另行審查；如引起訴訟，該訴訟的性質(zhì)屬于權(quán)屬確定的返還之訴。② 是施工過程中的例行工作，一般不依賴于其它證據(jù)。是雙方對施工實際變化的相互確認，只要簽字即視為認可，不必對具體的調(diào)整內(nèi)容再行審查。 2、工程索賠程序《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）有關(guān)索賠的程序為：發(fā)包人未按照合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，承包人可以按照以下規(guī)定索賠： ① 有正當索賠理由，且有有關(guān)證據(jù)； ② 索賠事件發(fā)生后28（14）天內(nèi)，向發(fā)包人提出索賠意向通知（注意工期索賠的具體天數(shù)及其理由（施工關(guān)鍵線路和程序）； ③ 發(fā)出索賠意向通知后28（14）天內(nèi)，向工程師提出延長工期和（或）補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關(guān)資料；④ 發(fā)包人在接到索賠通知后28（14）天內(nèi)給予批準，或要求承包人進一步補充證據(jù)和理由，發(fā)包人在28日內(nèi)未予答復(fù)，視為批準索賠。若索賠事件持續(xù)發(fā)生，施工單位應(yīng)持續(xù)索賠；索賠事件消失后，應(yīng)綜合進行索賠。四、項目章和公章的風(fēng)險 1、內(nèi)部公章管理、使用規(guī)范化公章的印文要備案，適用要規(guī)范。項目章的使用相對風(fēng)險更大，項目章的印文沒有備案，一旦讓法院看到你的項目章管理混亂，也就是不具備“排他性”，則不具備鑒定的意義。如果鑒定不具備參考價值，如果還有其他證據(jù)鏈印證，很可能被判決承擔責(zé)任。如果管理規(guī)范，具備排他性，如果公章鑒定下來確認不是公司備案的公章印文，那這個案件其他的證據(jù)鏈尚不足以讓法庭采用高度蓋然性的原則判決公司承擔責(zé)任。 2、建立嚴格的印章使用制度特別是項目章的使用和管理方面，更需要注意，需要規(guī)范使用范圍、使用權(quán)限和失效時間。因為項目章不用的工商備案，公司承擔的風(fēng)險更大。所以，內(nèi)部要加強管理，明確權(quán)限和范圍、對使用情況進行登記。五、業(yè)主拖欠工程款時，建設(shè)工程價款的優(yōu)先權(quán)問題 1、權(quán)利行使主體① 建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的權(quán)利主體僅指建設(shè)工程施工合同的承包人，不包括建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同的承包人； ② 根據(jù)合同相對性原理，只有總承包人享有建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)，分包人不能主張該優(yōu)先權(quán)； ③ 裝飾裝修合同的承包人是否具有工程優(yōu)先受償權(quán)？只能在建筑物因裝飾裝修而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償，同時發(fā)包人必須是該建筑物的所有人。 2、受償范圍享有優(yōu)先受償權(quán)的工程款應(yīng)當包括承包人為建設(shè)工程支付的勞務(wù)報酬、材料款等實際支出的費用，但對于承包人依合同向發(fā)包人主張的損害賠償（賠償金、違約金等）則不應(yīng)包括在內(nèi)?！逗贤ā返?86條規(guī)定享有優(yōu)先受償權(quán)的是“建設(shè)工程價款”，而按照一般人的通常理解，損害賠償金并不屬于“價款”之列。 3、關(guān)于起算時間 ① 建設(shè)工程正?？⒐で闆r下：建設(shè)工程竣工之日； ② 建設(shè)工程無法正?？⒐で闆r下：建設(shè)工程合同約定的竣工之日。此時承包人可以與發(fā)包人協(xié)商以“爛尾”工程折價，或者達成延期付款和竣工的合意，以便繼續(xù)履行變更后的施工合同。如果承、發(fā)包雙方不愿協(xié)商或協(xié)商不成，承包人可以在工程約定的竣工之日起六個月內(nèi)行使優(yōu)先受償權(quán)，但承包人優(yōu)先受償權(quán)的實現(xiàn)，有待于建設(shè)項目的接盤、轉(zhuǎn)讓或重新啟動。當出現(xiàn)“爛尾”樓整體拍賣時，承包人應(yīng)從拍賣所得財產(chǎn)中優(yōu)先受償，當有新的開發(fā)商接盤“爛尾”工程時，接盤人在向承包人支付原發(fā)包人拖欠的工程價款后方可受讓項目。【我們要注意！】： a、如果承、發(fā)包雙方在合同中約定，除按進度支付部分工程款外，余款于工程竣工六個月后支付，這種約定就有可能造成承包人難以及時行使優(yōu)先受償權(quán)。因此，在合同簽約時，就應(yīng)注意這個付款時間問題。 b、在結(jié)算過程中延誤優(yōu)先權(quán)的行使，導(dǎo)致因優(yōu)先權(quán)的喪失而無法獲得清償或全部清償。因此，我們要注意，一旦6個月的時間即到，而工程價款尚未確定的話，我們就要考慮發(fā)包人有沒有承擔責(zé)任的能力，如果沒有的話，就要及時提起訴訟，要求行使工程優(yōu)先受償權(quán)。 4、權(quán)利行使方式《合同法》第286條規(guī)定，建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的行使方式有二種：一是與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，二是申請人民法院將該工程依法拍賣。具體的行使程序：催告——協(xié)議折價或申請拍賣（訴訟）① 催告：有約定的應(yīng)從其約定，沒有約定的，一般將催告的“合理期限”確定為兩個月以上； ② 協(xié)議折價: 并非必經(jīng)程序； ③ 申請拍賣：大多數(shù)都是發(fā)生在審理程序中，法院審判實際的做法是，承包人向人民法院起訴，獲得生效判決或者調(diào)解書后，向人民法院申請執(zhí)行。當然承包人也可以仲裁書為依據(jù)申請人民法院強制執(zhí)行。 5、不予支持工程優(yōu)先受償權(quán)的情形： ① 建設(shè)工程的所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移或已被法院生效法律文書確定轉(zhuǎn)移的； ② 建設(shè)工程已經(jīng)出售給交納了全部或者大部份購房款的消費者的；工程優(yōu)先受償權(quán)是優(yōu)先于所涉工程上的抵押權(quán)和其他一般債權(quán)，卻不能優(yōu)先于物權(quán)和具有物權(quán)期待權(quán)的購房人的權(quán)利行使。對于已經(jīng)支付了全部或大部分購房款的買房人所購買的房屋，雖然該房屋尚未辦理過戶手續(xù)，但是為滿足人民基本生活的需要，為維護交易安全和社會的穩(wěn)定性，法律規(guī)定施工人的工程優(yōu)先受償權(quán)并不涉及該以出售的房屋。當然只有以生活消費為目的購買住宅的購房人才是消費者，對于以投資為目的的購房人，并不是消費者，他所購買的商鋪、寫字樓是不能對抗施工人的工程優(yōu)先受償權(quán)的。 ③ 標的物為不宜折價、拍賣的學(xué)校、醫(yī)院、政府機關(guān)辦公樓、道路、橋梁等公益建筑工程的； ④ 承包人放棄優(yōu)先權(quán)承諾有效。綜上，在施工過程中，現(xiàn)場項目經(jīng)理部需要就工期、質(zhì)量標準、付款方式、結(jié)算方式、違約條款、工程簽證等重要條款與發(fā)包人達成補充協(xié)議、會議紀要或者應(yīng)發(fā)包人要求出具書面承諾函時，應(yīng)嚴格按照承包人內(nèi)部的合同評審程序進行合同審核，及時將有關(guān)函件在簽字蓋章前送交承包人總部各部門進行審查，并報承包人高層領(lǐng)導(dǎo)同意，從而最大限度規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險。

一般有和解，調(diào)解，仲裁，訴訟

24小时日本在线视频网站,久久精品九九亚洲精品,国产一级婬片A,美女高潮无套内谢视频免费,综合AV自慰喷好多水白浆,人妻无码激情电影院,日韩成人无码v清免费,皇冠国产精品二区,多多影院午夜在线,丁字裤摩擦到高潮欧美极品

建設(shè)工程糾紛的解決方式，根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種搜

本文目錄一覽

1，根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種搜

2，建設(shè)工程施工合同糾紛怎么解決

3，如何解決建設(shè)工程施工合同糾紛

4，工程施工糾紛怎么解決

5，解決建設(shè)工程合同糾紛的途徑有哪些

6，論建設(shè)工程糾紛解決的途徑

7，簡述建設(shè)工程合同糾紛的解決方式有哪些

最近更新

相關(guān)文章

法學(xué)學(xué)校最新文章

司法考試排行榜推薦

法學(xué)學(xué)校排行榜精選

法學(xué)學(xué)校文章排行榜

熱門標簽

24小时日本在线视频网站,久久精品九九亚洲精品,国产一级婬片A,美女高潮无套内谢视频免费,综合AV自慰喷好多水白浆,人妻无码激情电影院,日韩成人无码v清免费,皇冠 国产精品二区,多多影院午夜在线,丁字裤摩擦到高潮欧美极品

建設(shè)工程糾紛的解決方式，根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種 搜

本文目錄一覽

1，根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種 搜

2，建設(shè)工程施工合同糾紛怎么解決

3，如何解決建設(shè)工程施工合同糾紛

4，工程施工糾紛怎么解決

5，解決建設(shè)工程合同糾紛的途徑有哪些

6，論建設(shè)工程糾紛解決的途徑

7，簡述建設(shè)工程合同糾紛的解決方式有哪些

最近更新

相關(guān)文章

法學(xué)學(xué)校最新文章

司法考試排行榜推薦

法學(xué)學(xué)校排行榜精選

法學(xué)學(xué)校文章排行榜

熱門標簽

24小时日本在线视频网站,久久精品九九亚洲精品,国产一级婬片A,美女高潮无套内谢视频免费,综合AV自慰喷好多水白浆,人妻无码激情电影院,日韩成人无码v清免费,皇冠国产精品二区,多多影院午夜在线,丁字裤摩擦到高潮欧美极品

建設(shè)工程糾紛的解決方式，根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種搜

1，根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定建設(shè)工程合同糾紛解決的方式有哪四種搜

2，建設(shè)工程施工合同糾紛怎么解決

3，如何解決建設(shè)工程施工合同糾紛

4，工程施工糾紛怎么解決

5，解決建設(shè)工程合同糾紛的途徑有哪些

6，論建設(shè)工程糾紛解決的途徑

7，簡述建設(shè)工程合同糾紛的解決方式有哪些