合同糾紛案由訴請(qǐng)案情分析，合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊

來源：整理時(shí)間：2023-06-25 06:22:55 編輯：律生活手機(jī)版

本文目錄一覽

1，合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊
2，合同法案件分析
3，合同案例分析
4，合同案例分析
5，建筑工程合同糾紛案例分析
6，建筑工程合同糾紛案例分析怎么寫
7，合同法案例分析及答案

1，合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊

你好，如果甲乙雙方簽訂的合同不屬于合同法第52條、第53條規(guī)定的，則成立生效。甲公司主張的合同無效沒有依據(jù)。乙公司可以請(qǐng)求甲公司交付貨物并承擔(dān)違約責(zé)任（如不能實(shí)現(xiàn)交貨，則可要求甲公司退還貨款及承擔(dān)違約責(zé)任）。乙丁公司的抵押合同亦成立生效，乙公司可以向法院起訴追究丙、丁公司的擔(dān)保責(zé)任。（注意別超過了保證期間）

你堅(jiān)持走訴訟的道路最終是最能保護(hù)你合法權(quán)益。等到人民法院的生效判決出來后，你才可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。所謂的中介一直找你協(xié)商處理說的那些事，因?yàn)槟愀揪蜎]有處分權(quán)，你如果答應(yīng)了，只會(huì)給你的訴訟帶來不利的結(jié)果。建議：不要節(jié)外生枝。

合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊

2，合同法案件分析

雙方的合同已經(jīng)生效.干洗店屬于單方變更合同.根據(jù)法律規(guī)定,只有要訂立合同時(shí)客觀條件發(fā)生變化,如果履行對(duì)雙方非常不利的情況下,才允許當(dāng)事人變更合同.否則屬于單方面違約.本案中,雙方已經(jīng)簽了合同,并且張小姐已經(jīng)花了七百元洗衣,雙方合同已經(jīng)實(shí)際履行.漲價(jià)并不屬于客觀條件發(fā)生變化必須變更合同的情況,因此,張小姐可以提出解除合同,退還1300元.

c受托人以自己的名義，在委托人的授權(quán)范圍內(nèi)與第三人訂立的合同，受托人因委托人的原因?qū)Φ谌瞬宦男辛x務(wù)，受托人應(yīng)當(dāng)向第三人披露委托人，第三人因此可以選擇“受托人或者委托人”作為相對(duì)人主張其權(quán)利，但第三人不得變更選定的相對(duì)人。

合同法案件分析

3，合同案例分析

1、該病人是否已被法院宣告為限制民事行為能力人？如未宣告，且購買電腦當(dāng)時(shí)不處于發(fā)病期，則該合同買賣行為合法有效。如果已經(jīng)宣告或者購買電腦當(dāng)時(shí)處于發(fā)病期，則該合同買賣行為屬于效力待定，需看該病人的監(jiān)護(hù)人的態(tài)度，是撤銷該行為還是追認(rèn)。 2、如果病人父母不同意，則該買賣行為無效，雙方返還，即病人及其父母返還電腦，專賣店返還價(jià)款。 3、如果病人父母予以追認(rèn)，則合同有效。不存在如何處理的行為。 4、如果專賣店知道甲屬于間歇性精神病人，在病人父母追認(rèn)之前，可催告病人父母在一個(gè)月內(nèi)做出是否追認(rèn)的意思表示，如果病人父母到期不予追認(rèn)，則專賣店可行使撤銷權(quán)撤銷該買賣合同，要求甲及其父母返還電腦，專賣店向其返還價(jià)款。

合同案例分析

4，合同案例分析

如果是報(bào)價(jià)托運(yùn)，鐵路賠付。除非約定不可抗力因素除外。沒有報(bào)價(jià)托運(yùn)，鐵路和百貨各承擔(dān)50%，無過錯(cuò)雙方各承擔(dān)一半。廠家是如期交付托運(yùn)，無責(zé)任。有買保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司賠付。

當(dāng)事人沒有約定交付地點(diǎn)的或者約定不明的，需要運(yùn)輸?shù)呢浳?，出賣人將貨物交給第一承運(yùn)人后，標(biāo)的物的貨損滅失風(fēng)險(xiǎn)由買受人承擔(dān)。購銷合同當(dāng)事人對(duì)合同履行地沒有約定，代辦托運(yùn)的，托運(yùn)地是合同履行地。 sy.law@163.com

電冰箱公司是代辦托運(yùn) 應(yīng)該屬于約定的交付地點(diǎn) 一、基于“合同的相對(duì)性” 百貨商場可以要求電冰箱廠承擔(dān)違約責(zé)任。二、因?yàn)榇k托運(yùn) 是交付承運(yùn)人就算交付了所以百貨公司對(duì)冰箱有所有權(quán) 可以追究鐵路局侵權(quán)賠償。

電冰箱廠已按約履行代辦托運(yùn)義務(wù)，是鐵路局在運(yùn)輸途中，突遇山洪，使運(yùn)輸?shù)碾姳錃?。故，電冰箱廠不承擔(dān)責(zé)任，由鐵路局承擔(dān)賠償責(zé)任。

5，建筑工程合同糾紛案例分析

這是一個(gè)典型的因業(yè)主直接發(fā)包工程導(dǎo)致工程延期和質(zhì)量問題的案例。本案的事實(shí)是清楚的，爭議焦點(diǎn)在于B單位是否負(fù)有總承包管理責(zé)任。已經(jīng)明確的事實(shí)： 1、業(yè)主直接發(fā)包玻璃幕墻工程并與C公司簽訂施工合同； 2、B公司收取了總包管理費(fèi)； 3、C公司未能履行合同導(dǎo)致工程延期和質(zhì)量問題。對(duì)于焦點(diǎn)問題即B單位是否負(fù)有總承包責(zé)任的判定： 1、BC公司之間沒有合同關(guān)系，且總包管理費(fèi)由A單位支付，從這一點(diǎn)事實(shí)可以認(rèn)定C單位不對(duì)B單位負(fù)有合同責(zé)任，而是直接對(duì)A單位負(fù)責(zé)； 2、AC單位玻璃幕墻工程施工合同約定了B單位履行施工配合義務(wù)，這一點(diǎn)并不合法，因?yàn)楹贤p方非經(jīng)同意無權(quán)設(shè)定第三方權(quán)利義務(wù)； 3、如B單位按照AC單位的施工合同約定收取了總包管理費(fèi)，應(yīng)認(rèn)定其已經(jīng)認(rèn)可并同意AC單位為其設(shè)定的權(quán)利義務(wù)，從而以事實(shí)履行構(gòu)成三方之間的特殊合同關(guān)系； 4、值得注意的是，AC單位的施工合同設(shè)定B單位義務(wù)為：履行對(duì)玻璃幕墻專業(yè)工程項(xiàng)目的施工配合義務(wù)，而是“施工配合義務(wù)”與總包管理義務(wù)是兩個(gè)不完全一致的概念，前者只負(fù)責(zé)配合施工工作，后者不僅要配合施工還要負(fù)責(zé)總承包管理，更要承擔(dān)總承包責(zé)任； 5、AC單位設(shè)定A單位支付和B單位收取的是“總包管理費(fèi)”，與AC設(shè)定并經(jīng)B單位同意認(rèn)可的對(duì)應(yīng)義務(wù)“施工配合義務(wù)”相對(duì)應(yīng)，兩者的表述出現(xiàn)差異，應(yīng)認(rèn)定“總包管理費(fèi)”是費(fèi)用，而“施工配合義務(wù)”是B單位的合同權(quán)利義務(wù)和責(zé)任。綜上，如非因B單位履行“施工配合義務(wù)”過錯(cuò)，B單位不承擔(dān)總承包管理責(zé)任，因該責(zé)任于B單位同意認(rèn)可的AC單位有關(guān)其義務(wù)的條款沒有設(shè)定。因此，應(yīng)當(dāng)裁決如下： 1、裁定C單位承擔(dān)工期延誤所造成的實(shí)際損失和預(yù)期利潤，駁回對(duì)B單位的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求； 2、裁定由C單位承擔(dān)質(zhì)量返修義務(wù)，駁回對(duì)B單位的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求； 3、裁定由C單位承擔(dān)本案訴訟費(fèi)和財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)用，駁回對(duì)B單位的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求。需要注意的是，由于C單位作為業(yè)主直接發(fā)包的施工人工程延期和質(zhì)量問題，B單位可以就此向A單位提起施工索賠，索賠內(nèi)容包括： 1、要求其順延施工工期； 2、要求其承擔(dān)工期延誤造成的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失； 3、要求其責(zé)令C單位返工，以符合工程施工和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 4、保留進(jìn)一步索賠的權(quán)利。特別提醒：如果B單位收取“總包管理費(fèi)”的收據(jù)上寫明的也是總包管理費(fèi)，再加上A單位很容易找到B單位工作中的所謂“總包管理活動(dòng)”，那就另當(dāng)別論了。

6，建筑工程合同糾紛案例分析怎么寫

建設(shè)工程施工合同糾紛主要就是合同相對(duì)人、法律關(guān)系、合同效力、工程款確定、已付款認(rèn)定、質(zhì)保金數(shù)額、質(zhì)保期是否屆滿、利息或利息損失如何起算、利息標(biāo)準(zhǔn)等。其中最關(guān)鍵的是合同相對(duì)人是那兩方；合同的性質(zhì)是承包、轉(zhuǎn)包、違法分包、或借用有資質(zhì)的人簽訂等。最高人民法院有關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛若干問題的解釋，這是主要的法律依據(jù)。當(dāng)然合同法也是必要的依據(jù)。

如果這不是考試題目的話，我說幾句。根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（2004年9月29日最高人民法院審判委員會(huì)第1327次會(huì)議通過）的第十二條發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任：（一）提供的設(shè)計(jì)有缺陷；（二）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；（三）直接指定分包人分包專業(yè)工程。承包人有過錯(cuò)的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯(cuò)責(zé)任。這個(gè)司法解釋的效力在工程領(lǐng)域是高于其他法律的效力的。從（三）可以直接看出，對(duì)工程質(zhì)量的缺陷，建設(shè)單位是有過錯(cuò)的；承包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的過錯(cuò)，可以參照地方解釋的精神。福建省院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件疑難問題的解答》省院《福建民事審判參考》2008年第一期第12、問：最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十二條第二款規(guī)定，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，承包人有過錯(cuò)的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯(cuò)責(zé)任"，應(yīng)加何理解?答:承包人具有下列情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其有過錯(cuò)：(1)承包人明知發(fā)包人提供的工程設(shè)計(jì)有問題或者在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和圖紙有差錯(cuò)，而沒有及時(shí)提出意見和建議，并繼續(xù)進(jìn)行施工的；（2）對(duì)發(fā)包人提供的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備等未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格仍予以使用的；（3）對(duì)發(fā)包人提出的違反法律、行政法規(guī)和建筑工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量要求，未拒絕而進(jìn)行施工的。工期的事情解釋里面沒有提到，但是參照精神，建設(shè)單位也是有過錯(cuò)的。至于總包管理費(fèi)，到現(xiàn)在我也沒有找到非常明確權(quán)威的解釋，在這個(gè)糾紛里面它的概念非常關(guān)鍵。分包企業(yè)使用了總包單位的道路還有其他臨時(shí)設(shè)施等，支付總包費(fèi)用是順理成章的，關(guān)鍵是收了錢的責(zé)任和義務(wù)是什么？如果合同約束不清，根據(jù)誰主張，誰舉證的原則，建設(shè)單位要找出證據(jù)，證明總包管理費(fèi)的費(fèi)用包含了質(zhì)量和工期的義務(wù)。施工企業(yè)提的道理不是胡攪蠻纏，施工企業(yè)和分包沒有簽訂施工合同，就不是合同的當(dāng)事人之一，也就是合同沒有約束到人家，怎么談得到合同法呢。總之，如果是現(xiàn)實(shí)當(dāng)中的實(shí)際案例，很難說結(jié)果如何，里面認(rèn)為的因素很多。個(gè)人觀點(diǎn)，歡迎指正。

7，合同法案例分析及答案

福州某房地產(chǎn)公司同一物業(yè)管理公司于2004年7月1日簽訂了《“x小區(qū)”前期物業(yè)管理服務(wù)合同》，約定由該物業(yè)管理公司為“x小區(qū)”的全體業(yè)主和物業(yè)使用人提供服務(wù)，實(shí)行物業(yè)管理，并約定具體物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)數(shù)額，由物業(yè)公司按建筑面積向業(yè)主或物業(yè)使用人收取的方式實(shí)現(xiàn)，空置房屋的管理服務(wù)費(fèi)按《物業(yè)管理?xiàng)l例》規(guī)定由開發(fā)商全額繳納，同時(shí)約定逾期繳納物業(yè)管理費(fèi)用，自逾期之日起每天應(yīng)交納管理費(fèi)用的0.5%滯納金。2009年9月28日，上述物業(yè)管理公司向倉山區(qū)人民法院提起訴訟，要求該房地產(chǎn)公司支付合同期間所產(chǎn)生的物業(yè)管理費(fèi)和空置房物業(yè)管理費(fèi)及滯納金合計(jì)約18萬元。福建元一律師事務(wù)所作為該房地產(chǎn)公司的常年法律顧問單位，特指派馬建煜律師審查該合同糾紛的證據(jù)材料，并代理該起訴訟。應(yīng)訴之前，馬建煜律師了解基本案情并認(rèn)真審查了相關(guān)合同協(xié)議，對(duì)本案復(fù)雜的法律關(guān)系作了詳盡的分析，并提供了專業(yè)的律師建議。本案如期開庭，法庭之上，原告提供的主要證據(jù)有： 1、《物業(yè)管理服務(wù)合同》，意在證明雙方約定的內(nèi)容，對(duì)此被告方無異議。 2、《關(guān)于收取物業(yè)管理費(fèi)的補(bǔ)充約定》，旨在證明對(duì)一部分住宅的另行物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，被告方承認(rèn)該證據(jù)真實(shí)性，但否認(rèn)同本案關(guān)聯(lián)性。 3、入伙通知書五張，證明被告延期交房，被告方承認(rèn)真實(shí)性，但否認(rèn)證明力。 4、“空置房物管費(fèi)明細(xì)表”，旨在證明被告拖欠原告物業(yè)管理費(fèi)用180024.20元，并確認(rèn)該表系原告單方統(tǒng)計(jì)的。被告認(rèn)為該證據(jù)系單方編制，統(tǒng)計(jì)方式缺乏依據(jù)，不認(rèn)可該證據(jù)證明力。 5、催費(fèi)函三張，證明原告曾于三個(gè)不同的時(shí)間通過傳真向被告發(fā)函催討欠款，被告抗辯意見為未收到上述催費(fèi)函，對(duì)函件的證明效力不予認(rèn)可。開庭過程中，被告方雖未提供證據(jù)，但是針對(duì)原告提出的訴訟請(qǐng)求及依據(jù)一一提出有力反駁，指明其訴請(qǐng)缺乏相應(yīng)的事實(shí)依據(jù)，所列舉的證據(jù)不能產(chǎn)生支持訴請(qǐng)的證明力，在此之外，馬建煜律師指出了糾紛之中對(duì)維護(hù)被告利益最為關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)：原告訴請(qǐng)已過訴訟時(shí)效。此意見關(guān)系到該案判決的決定性方向，自然上升為庭審之中的焦點(diǎn)問題。對(duì)此問題，原告的主要依據(jù)是三張催費(fèi)函，原告主張?jiān)撟C據(jù)的證明力在于確認(rèn)三張催費(fèi)函最遲在2008年12月17日曾向被告發(fā)函以催討欠款以達(dá)到中斷訴訟時(shí)效的效果，針對(duì)該證據(jù)，被告提出抗辯，指出被告從未收到該三份函，而且原告也未向法庭提高郵政部門的回執(zhí)單等其他證據(jù)證明原告有通過其他形式向被告送達(dá)該份證據(jù)，因此原告提交的證據(jù)不足以證明其曾向被告提出主張，該份證據(jù)不構(gòu)成本案訴訟時(shí)效中斷的事由。此外，被告提出補(bǔ)充意見，利用原告所提供的空置房物管費(fèi)明細(xì)表，指出原告自編制明細(xì)表的2007年4月14日起，已然知曉其權(quán)利受到侵犯，但在訴訟時(shí)效兩年之內(nèi)，原告并未起訴，至2009年9月28日才提起訴訟，故本案已經(jīng)超過訴訟時(shí)效。法院完全采取并認(rèn)可了被告提出的已過訴訟時(shí)效觀點(diǎn)，判決駁回該物業(yè)管理公司的訴訟請(qǐng)求，并由其負(fù)擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。本案中，馬建煜律師在訴前為顧問公司提供了詳盡的法律意見，訴中據(jù)理力辯，充分利用了律師的訴訟時(shí)效武器，維護(hù)了顧問單位的應(yīng)得權(quán)益，取得了良好的訴訟效果。原文鏈接： http://majiyu.fabao365.com/article/view_544575_70927.html

24小时日本在线视频网站,久久精品九九亚洲精品,国产一级婬片A,美女高潮无套内谢视频免费,综合AV自慰喷好多水白浆,人妻无码激情电影院,日韩成人无码v清免费,皇冠国产精品二区,多多影院午夜在线,丁字裤摩擦到高潮欧美极品

合同糾紛案由訴請(qǐng)案情分析，合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊

本文目錄一覽

1，合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊

2，合同法案件分析

3，合同案例分析

4，合同案例分析

5，建筑工程合同糾紛案例分析

6，建筑工程合同糾紛案例分析怎么寫

7，合同法案例分析及答案

最近更新

相關(guān)文章

學(xué)習(xí)資料最新文章

司法考試排行榜推薦

學(xué)習(xí)資料排行榜精選

學(xué)習(xí)資料文章排行榜

熱門標(biāo)簽

24小时日本在线视频网站,久久精品九九亚洲精品,国产一级婬片A,美女高潮无套内谢视频免费,综合AV自慰喷好多水白浆,人妻无码激情电影院,日韩成人无码v清免费,皇冠 国产精品二区,多多影院午夜在线,丁字裤摩擦到高潮欧美极品

合同糾紛案由訴請(qǐng)案情分析，合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊

本文目錄一覽

1，合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊

2，合同法案件分析

3，合同案例分析

4，合同案例分析

5，建筑工程合同糾紛案例分析

6，建筑工程合同糾紛案例分析怎么寫

7，合同法案例分析及答案

最近更新

相關(guān)文章

學(xué)習(xí)資料最新文章

司法考試排行榜推薦

學(xué)習(xí)資料排行榜精選

學(xué)習(xí)資料文章排行榜

熱門標(biāo)簽

24小时日本在线视频网站,久久精品九九亚洲精品,国产一级婬片A,美女高潮无套内谢视频免费,综合AV自慰喷好多水白浆,人妻无码激情电影院,日韩成人无码v清免费,皇冠国产精品二区,多多影院午夜在线,丁字裤摩擦到高潮欧美极品

合同糾紛案由訴請(qǐng)案情分析，合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊

1，合同糾紛案子有誰幫忙分析一下啊

4，合同案例分析

6，建筑工程合同糾紛案例分析怎么寫

7，合同法案例分析及答案